+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Главная
Договор
Акт приема передачи материала для исполнения договора

Акт приема передачи материала для исполнения договора

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область

Сегодня рассмотрим тему: "акт приемки-передачи выполненных работ по договору подряда" и разберем основываясь на примерах. Все вопросы вы можете задать в комментариях к статье. Процедура сдачи-приемки работ завершает отношения по договору подряда. Это проверка надлежащего его исполнения. Ее необходимо проводить в конце каждого этапа либо при завершении всех работ по договору.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заказчик не подписывает акт приемки работ, что делать подрядчику?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Акт приемки-передачи выполненных работ по договору подряда

Подпишитесь на год за руб. Активировать демодоступ. Также возможно отразить порядок передачи материалов напр. Рекомендация: Что учесть заказчику при составлении и заключении договора строительного подряда. Заказчик уведомляет Подрядчика письменно о планируемой дате вскрытия ящиков для проверки соответствия содержимого ящиков упаковочным листам за 3 три рабочих дня до начала их вскрытия. По результатам проведения внутритарного осмотра Сторонами составляются и подписываются Акты осмотра, в которых указываются:.

Заключение, выдаваемое этой организацией, будет являться основанием для рекламации. Затраты по привлечению экспертной организации относятся на виновную Сторону. Рекомендация: Какие риски могут возникнуть у заказчика в связи с его обязанностью предоставить подрядчику материалы и оборудование для выполнения работ. По общему правилу подрядчик должен выполнить работу из своих материалов, своими силами и средствами п.

Однако стороны в договоре могут предусмотреть и такое условие, по которому обязанность предоставить материалы и оборудование или их часть будет лежать на заказчике. В остальных случаях, как правило, подрядчик, используя свои объемы работ, может поставить материал и дешевле, и качественнее.

Если по договору подряда обязанность предоставить подрядчику материалы и оборудование возложена на заказчика, то у последнего могут возникнуть различные риски, которые связаны:. На практике споры наиболее часто возникают по поводу объемов поставленных материалов и их стоимости. Допустим, договором подряда предусмотрена обязанность заказчика предоставить материалы и оборудование подрядчику.

Но по какой-то причине заказчик не может их ему предоставить. В таком случае у заказчика возникает ряд рисков, поскольку подрядчик по общему правилу будет вправе:. Для того чтобы избежать таких последствий, заказчику необходимо сделать следующее.

Во-первых, нужно закрепить в договоре подряда положение, согласно которому подрядчик не сможет отказаться от исполнения договора и потребовать от заказчика возместить убытки, если последний не предоставит материалы или оборудование.

Во-вторых, в договоре подряда стоит предусмотреть порядок действий подрядчика, если заказчик не предоставит материалы или оборудование. Однако если стороны договорятся о том, что непредоставление материалов или оборудования заказчиком не будет препятствовать выполнению работы, подрядчик уже не сможет воспользоваться правом приостановить работы или не приступать к ней.

Например, если в непредоставлении материалов или оборудования виноваты контрагенты заказчика. Вместе с этим можно предусмотреть условие, согласно которому в таком случае срок выполнения работы не будет увеличен. Что касается стоимости работы, то поскольку в нее включается компенсация издержек подрядчика п. В случае непредоставления Заказчиком материала и оборудования, необходимых Подрядчику для выполнения работы, по вине контрагентов Заказчика, Подрядчик приобретает такие материалы и оборудование самостоятельно и продолжает выполнение работы в установленные договором сроки.

Согласование объема и стоимости закупаемого подрядчиком материала и оборудования, непредоставленного Заказчиком, осуществляется сторонами путем заключения дополнительного соглашения, в котором также указывается сумма компенсации издержек Подрядчика за покупку такого материала или оборудования. Если заказчик предоставит подрядчику некачественный материал, это может привести к следующим негативным последствиям:. В таком случае, несмотря на негативные последствия для заказчика, подрядчик будет вправе потребовать от него оплаты выполненной им работы в полном объеме.

Подрядчик будет не вправе ссылаться на недостатки материала или оборудования:. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы или оборудование, то подрядчик будет вправе:.

Чтобы избежать обозначенных в данном разделе рисков, заказчику необходимо сделать следующее. При заключении договора нужно предусмотреть условие о том, что заказчик будет предоставлять материалы и оборудование по заявке подрядчика, в которой последний должен будет указать марку материалов, ГОСТ, которому они должны соответствовать, и их количество.

Если это условие включить в договор не удастся, то необходимо убедиться в качестве передаваемых подрядчику материалов. Для этого заказчику нужно сделать следующее. Во-первых, перед тем как приобрести материал, следует направить подрядчику запрос об одобрении покупки. В нем нужно указать:. Во-вторых, нужно удостовериться, соответствует ли материал требованиям, установленным договором и его техническим заданием.

В-третьих, если материалы обладают необходимыми сертификатами, паспортами, другими удостоверяющими качество документами, то необходимо представить заверенные копии этих документов подрядчику вместе с материалами по накладной с их описью.

В описи нужно указать номера, даты и другие реквизиты всех документов, которые удостоверяют качество передаваемых материалов. Это актуально для заказчика, так как после окончания работы подрядчик обязан:. Чтобы контролировать расход полученных материалов, заказчику следует воспользоваться таким документом, как отчет подрядчика об израсходовании материала. Подрядчик обязан его предоставить после окончания работы п. Законодательство не установило формы данного отчета.

Поэтому заказчику следует в договоре подряда оговорить, в какой форме подрядчик будет обязан сообщить заказчику о том, как он расходовал полученные материалы сколько получил, сколько использовал и сколько осталось. Также сторонам нужно согласовать и срок, когда подрядчик должен будет предоставить отчет.

Указанный отчет должен содержать в себе следующую информацию:. Да, это возможно. Заказчику также следует обратить внимание на то, кому он передает материалы и оборудование.

Это должно быть лицо, у которого есть полномочие от подрядчика. Если материалы и оборудование примет неуполномоченное лицо и у заказчика возникнут убытки от перерасхода материалов, то он не сможет доказать размер таких убытков. Так как ООО "А. Однако суд указал: "Как усматривается из акта о приемке выполненных работ том 2, лист 1 , подписанного истцом без возражений, ответчик обязательства по соглашению исполнил.

Данный документ не свидетельствует об использовании при выполнении работ лишних материалов или их остатке. Из представленных в дело накладных следует, что материалы получены В. Здесь можно выделить следующие возможные риски:. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданных материалов или оборудования. По общему правилу заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных подрядчику для выполнения работы п. Однако это правило действует лишь в случае повреждения гибели материалов или оборудования при их непосредственном использовании в процессе выполнения работы.

Кроме того, в договоре подряда можно предусмотреть, что и риск случайной гибели или случайного повреждения будет нести подрядчик. Риск несохранности переданного имущества. Ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, которые оказались во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда, несет подрядчик ст. То есть если случайная гибель или случайное повреждение материалов или оборудования произошло не при непосредственном выполнении работ например, из-за пожара , ответственность за это понесет получивший их подрядчик.

Заказчик передал ответчику банки в количестве штук и крышки к ним в количестве штук. Однако подрядчик изготовил и передал заказчику банки с пресервами и возвратил пустые банки в количестве 10 штук. При этом оно обосновало свой отказ тем, что это имущество было утрачено в результате пожара. Однако если несохранность предоставленных материалов или оборудования произошла по вине заказчика, то он сам будет нести ответственность за это. При этом стороны предусмотрели условия, по которым обязательства должны были быть выполнены с помощью средств и материалов заказчика, подлежащих передаче.

Заказчик перечислил подрядчику в качестве предоплаты 50 тыс. Однако в результате выпадения осадков в виде града были повреждены посевы конопли на площади 55 га.

Урожай конопли на оставшихся 57 га не был убран и остался в поле. Подрядчик обязан вернуть заказчику либо указанному заказчиком лицу полученный от него материал или оборудование либо возместить их стоимость если возврат в натуре невозможен в случае, если заказчик отказывается от исполнения договора по следующим причинам:.

Подробнее о расторжении договора подряда по этим статьям см. Как заказчику отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке. Однако может возникнуть ситуация, что возврат материала в натуре невозможен.

Например, когда он утерян подрядчиком, либо похищен. В таком случае подрядчик будет обязан возместить заказчику его стоимость. Не пропустить. Сохранить себе. Все права защищены. Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Настоящий сайт не является средством массовой информации. Вы нашли ответ на свой вопрос на профессиональном сайте для юристов-практиков. Сейчас на нашем сайте 70 тысяч ответов на повседневные вопросы юристов и мы публикуем новые каждый день. Зарегистрируйтесь, чтоб получить доступ ко всем ответам.

Это быстро и бесплатно. Потратьте минуту на регистрацию, чтобы скачать файл и получить полный доступ к любым шаблонам документов для юротдела. Все образцы на нашем сайте составлены инхаусами крупных компаний и сотрудниками топовых юридических фирм. На этой неделе специальный подарок: сборник образцов, которые нельзя скачать в интернете. Подготовлен юристами для юристов. Читайте в свежем номере. Электронный журнал Подписка 8 Высшая школа Юрист компании. А еще Ответы на вопросы Договорная работа.

Порядок приема передачи давальческих материалов. Темы: Договорная работа Общие положения о договоре Проверка контрагента Исполнение договора. По результатам проведения внутритарного осмотра Сторонами составляются и подписываются Акты осмотра, в которых указываются: 4. Пример формулировки условия договора, согласно которому подрядчик не сможет отказаться от исполнения договора и потребовать от заказчика возместить убытки, если последний не предоставит материалы или оборудование.

Пример формулировки условия договора о том, что если заказчик не предоставит подрядчику материалы и оборудование по вине своих контрагентов, последний продолжит выполнять работы. Пример формулировки условия договора о предоставлении материалов и оборудования по заявке подрядчика.

Акт приема-передачи выполненных работ

Договор подряда предполагает, что одна сторона, именуемая подрядчиком, обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его п. Договор подряда заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику п. Напомним, что отличие договора подряда от договора возмездного оказания услуг в том, что предметом последнего являются определенные действия или деятельность, а достижение определенного результата и передача его заказчику не предусматриваются п. Услуги обычно не имеют материальной формы и потребляются в процессе их оказания. При этом по согласованию между заказчиком и подрядчиком в договоре могут предусматриваться и промежуточные сроки, т.

Подпишитесь на год за руб. Активировать демодоступ. Также возможно отразить порядок передачи материалов напр.

Начните, нажав кнопку "Заполнить шаблон". Ваш документ готов! Вы получите его в форматах Word и PDF. Вы сможете изменять его.

Акт приема-передачи материалов для договора подряда

Please correct e-mail address. Please correct phone number. Please enter letter, number or punctuation symbols. Документы на ремонт. Для доступа к схеме безопасной работы дизайнера - укажите вашу почту:. Получить схему. Договор подряда предполагает, что одна сторона, именуемая подрядчиком, обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его п.

Акт приема-передачи материалов к Договору подряда

Договор подряда предполагает, что одна сторона, именуемая подрядчиком, обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его п. Договор подряда заключается на изготовление или переработку обработку вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику п. Напомним, что отличие договора подряда от договора возмездного оказания услуг в том, что предметом последнего являются определенные действия или деятельность, а достижение определенного результата и передача его заказчику не предусматриваются п. Услуги обычно не имеют материальной формы и потребляются в процессе их оказания.

При заключении договора подряда, как правило, заказчик передает исполнителю материалы для работы давальческие материалы. Факт приема-передачи сырья должен быть зафиксирован соответствующим актом.

.

Порядок приема передачи давальческих материалов

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Односторонний акт приема передачи - Уловки застройщика

.

Акт приема передачи материала для исполнения договора

.

Для исполнения Договора Заказчик обязан: . Принятие и согласование Заказчиком материалов, не влечет приемки Работ и перехода риска Договора, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи выполненных Работ, либо.

.

.

.

.

.

.

.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Вика Б.

    .